공기 연장(돌관공사)으로 인한 간접비 청구 소송의 핵심 쟁점

​

1. 공기 연장과 돌관공사로 인한 간접비 분쟁의 서막

건설 현장에서 계획된 공사 기간이 늘어나거나, 지연된 공기를 만회하기 위해 인력과 장비를 집중 투입하는 돌관공사가 진행되면 시공사는 막대한 추가 비용을 지출하게 됩니다. 이때 발생하는 현장 관리비, 현장 직원 인건비, 지연 기간 동안의 장비 임차료 등을 간접비라고 합니다.

​

문제는 공사가 늘어나거나 돌관공사를 진행하게 된 원인이 발주처의 지시, 설계 변경, 용지 보상 지연 등 시공사의 책임이 아님에도 불구하고 발주처가 추가 간접비 지급을 거부하는 경우가 많다는 점입니다. 막대한 손실을 떠안은 시공사가 결국 소송을 선택할 때, 법정에서 승패를 가르는 핵심 쟁점들을 정리해 드립니다.

​

​

​

​

2. 간접비 청구 소송의 3대 핵심 쟁점

소송에서 시공사가 발주처로부터 간접비를 받아내기 위해서는 단순히 "돈이 이만큼 더 들었다"고 주장하는 것만으로는 부족합니다. 법원이 엄격하게 판단하는 세 가지 법리적 소명 요건이 있습니다.

​

공기 연장의 책임 소재 규명

가장 먼저 해결해야 할 쟁점은 공사 기간이 늘어난 진짜 원인이 누구에게 있느냐입니다.

• 책임 분석: 민원 발생, 기상 악화, 발주처의 설계 변경 지연 등 시공사의 책임 없는 사유로 공기가 연장되었다는 점을 명백히 입증해야 합니다. 만약 시공사의 자금 사정이나 노무 관리 실패 등 시공사 측 귀책사유가 일부라도 섞여 있다면 청구 금액이 크게 깎이거나 기각될 수 있습니다.

​

법정 요건에 따른 적법한 공기 연장 신청 여부

공기가 늘어났다고 해서 자동으로 간접비 청구권이 생기는 것은 아닙니다. 계약 예규나 국가계약법령이 정한 절차를 제때 밟았는지가 중요합니다.

• 절차적 요건: 시공사는 공기 연장 사유가 발생했을 때 지체 없이 발주처에 공기 연장 신청을 하고 계약 금액 조정을 요청했어야 합니다. 준공검사가 완료되거나 계약을 정산하기 전에 공식적인 서면으로 신청 절차를 완료하지 않았다면, 사후에 소송을 제기하더라도 권리를 인정받지 못할 위험이 매우 높습니다.

​

돌관공사비 및 간접비의 객관적인 실비 산정

법원은 추정치나 단순 계산법에 의한 금액을 인정하지 않습니다. 실제로 지출된 비용임을 서면으로 증명해야 합니다.

• 실비 입증: 연장된 기간 동안 현장에 상주한 직원의 노무비, 추가 투입된 장비 대금, 현장 유지비 등을 입증할 수 있는 세금계산서, 임금 지급 대장, 영수증 등을 완벽하게 구비해야 합니다. 특히 돌관공사의 경우 주간 작업 대비 야간·휴일 작업으로 인해 발생한 추가 할증 공임과 효율 저하 비용을 공학적으로 정밀하게 감정받는 과정이 필수적입니다.

​

​

​

3. 시공사가 소송 준비 시 저지르기 쉬운 3대 실수

대다수의 시공사들이 현장 관리에 치중하느라 법적 증거를 놓쳐 소송에서 불리한 위치에 서곤 합니다.

자주 하는 실수 유형	구체적인 불이익 및 법원의 태도
구두 지시에 따른 돌관공사 진행	발주처 담당자의 대면 요구나 구두 지시만 믿고 돌관공사를 했다가, 사후에 발주처가 "지시한 적 없다"고 오리발을 내밀면 비용 청구가 막막해짐
연장 신청 없는 묵시적 공기 연장	서면 신청 없이 발주처와 묵시적인 합의하에 공기를 늘려 진행한 경우, 절차 위배를 이유로 간접비 청구권 자체를 부정하는 것이 법원의 경향임
간접비 증빙 자료의 부실한 관리	본사 관리비와 현장 간접비를 명확히 구분하여 계리하지 않거나 자금 집행 증빙을 누락하면 감정 과정에서 대거 제외됨

​

​

4. 간접비 청구 소송 승소를 위한 실전 대응 프로세스

1. 공기 연장 및 돌관공사 지시 서면 확보 (사유 발생 즉시)
2. 발주처로부터 설계 변경 문서, 공문, 회의록 등 공기 연장이나 돌관공사를 지시하거나 승인한 서면 증거를 반드시 확보해야 합니다. 구두 지시가 있었다면 즉시 확인 공문을 발송하여 근거를 남깁니다.
3. 법정 기한 내 계약금액 조정 신청 (준공 전 필수)
4. 공사 기간 연장 조치가 승인되는 즉시 또는 늦어도 준공 대금을 수령하기 전까지 변경된 공기를 반영한 계약금액 조정 신청서를 발주처에 공식 접수합니다.
5. 공학적 공기 분석 및 전문 감정 준비 (소송 착수 단계)
6. CPM(주공정선 관리기법) 등 전문적인 공기 분석 기법을 활용하여 지연의 원인과 영향을 계량화하고, 건설 전문 변호사의 조력을 받아 법원 감정 절차를 철저히 대비합니다.

​

​

5. 공기 연장 간접비 소송, 법률사무소 기린의 전문적인 조력

공기 연장으로 인한 간접비 및 돌관공사비 청구 소송은 건설 법리와 국가계약법, 그리고 복잡한 공학적 산식까지 결합된 건설 소송의 최고 난이도 영역입니다. 발주처는 로펌을 앞세워 계약 조건의 사소한 허점이나 절차적 누락을 집요하게 파고들기 때문에 시공사 자체 인력만으로는 대응하기가 사실상 불가능합니다.

​

법률사무소 기린은 건설·부동산 분야의 두터운 전문성을 바탕으로 수많은 건설 간접비 분쟁을 성공적으로 해결해 왔습니다. 계약서 검토 단계부터 책임 소재 분석, 적법한 절차 이행 여부 진단, 그리고 법원 감정 과정에서의 정밀한 대응에 이르기까지 시공사의 정당한 권리와 금전적 권익을 확실하게 지켜드립니다.

​

공기 연장과 돌관공사로 발생한 불합리한 손실을 감내하지 마시고, 법률사무소 기린의 날카롭고 정교한 법률 조력을 통해 합당한 보상을 받아내시기 바랍니다.

​

 

🏢 법률사무소 기린

📍 서울시 서초구 법원로3길 20-3 은곡빌딩 2층

📞 02-537-0722

💬 건설·부동산 전문 변호사 상담 가능

👉법률사무소 기린 공식 SNS

https://www.youtube.com/channel/UCnJJ6xwdFu5MO8F41UxFYaA

건설·부동산 전문변호사 최은영

https://blog.naver.com/kiryn7

건설분쟁전문 법률사무소기린 : 네이버 블로그

https://cafe.naver.com/kirin9

건설분쟁전문 법률사무소기린 : 네이버 카페

https://kiryn.co.kr/   

법률사무소 기린

홈페이지